ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Российская Федерация, г. Воронеж, Опубликовано: 12 мая 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФИТТИН», в лице Генерального директора Ревкова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» предлагает любому юридическому лицу, либо физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, именуемому в дальнейшем «Заказчик» (далее совместно именуемые как Стороны), заключить Договор о выполнении Работ на условиях настоящей Оферты.

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Работ, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление Заказчиком платежа в счёт оплаты Работ – Акцепт Оферты.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

В целях настоящей оферты нижеприведённые термины используются в следующих значениях:

1.1. Оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу: https://fittin.ru/public_offer_agreement.

1.2. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, оплата заказанных Работ путём предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором. Акцептирование Клиентом настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора. Акцепт Оферты создает Договор.

1.3. Заказчик — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком выполнения Работ Исполнителем по заключённому договору Оферты.

1.4. Акт сдачи-приёмки работ — документ, заверенный подписями и печатями (при их наличии) Сторон, свидетельствующий о полноте выполнения работ по Договору Оферте и об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к результату всех работ.

1.5. ЭДО — системы Электронного Документооборота, например, «Web-система СБИС».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является выполнение Работ Исполнителем на условиях данной Оферты.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Состав, объем, сроки и стоимость Работ указываются в Счете на оплату, который Исполнитель выставляет Заказчику.

3.2. В случае задержки внесения оплаты, предоставления информации, оплаты услуг третьих лиц, или иного невыполнения Заказчиком либо его контрагентами обязательств Заказчика, оговоренных в Договоре, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке перенести все сроки выполнения работ без какого-либо дополнительного уведомления Заказчика. Сроки выполнения работ в этом случае увеличиваются на время исполнения Заказчиком своих обязательств и время, необходимое Исполнителю на возобновление работ.

3.3. Исполнитель приступает к выполнению Работ с момента акцепта Оферты.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить весь перечень Работ, указанный в Счете на оплату;

4.1.2. Сдать выполненные Работы Заказчику по акту сдачи-приёмки в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора;

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Не приступать к Работе, а начатую Работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем.

4.2.2. Выполнять Работу с применением тех программных средств и методов разработки, которые, по мнению Исполнителя, наиболее полно соответствуют поставленной задаче.

4.2.3. Использовать программные средства и компоненты как собственной разработки, так и сторонних разработчиков. Программные компоненты сторонних разработчиков предоставляются "как есть", без дополнительной доработки или модификации. При необходимости их доработки или модификации, данные работы оплачиваются дополнительно.

4.2.4. По своему собственному усмотрению в одностороннем порядке пересматривать, обновлять, изменять, дополнять или удалять определенные условия настоящей Оферты в целях улучшения безопасности, обеспечения защиты по юридическим или иным причинам. Такие изменения будут действительны с момента опубликования в сети Интернет по адресу: https://fittin.ru/public_offer_agreement.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Предоставить по запросу Исполнителя в электронном виде все необходимые информационные текстовые, графические, аудио- и видео материалы необходимые для выполнения Работ;

4.3.2. Принять выполненные работы по акту сдачи-приёмки в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора;

4.3.3. В случае изменения электронной почты, телефона, адреса, указанных в настоящем договоре, Заказчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня сообщить о новых контактах.

5. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость Работ Исполнителя по настоящему Договору определяется в Счете на оплату.

5.2. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счёта по реквизитам, направленным Заказчиком по адресу электронной почты Исполнителя, указанной в разделе 12 Оферты, в порядке предварительной оплаты в размере 100% от итоговой суммы Счета на оплату.

5.3. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя безналичным переводом. Стоимость указана в рублях, НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового Кодекса РФ.

6. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путём оплаты выставленного Исполнителем счета, с учётом условий раздела 5 Оферты. В случае, если Акцепт Оферты (оплата счёта) не был произведён в течение установленного срока оплаты, Оферта теряет силу.

6.2. Срок Акцепта составляет 3 (три) банковских дня с момента выставления счета на оплату.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

7.1. После выполнения Работ, либо при досрочном расторжении Договора Исполнитель составляет и направляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приёмки Работ по адресу электронной почты Заказчика.

7.2. В течение 1 (одного) дня с даты получения Акта сдачи-приёмки Заказчик обязан принять Работы, подписать Акт сдачи-приёмки и направить один экземпляр Исполнителю, либо не принять Работы путём направления Исполнителю письменного мотивированного отказа Заказчика от приёмки Работ с детальным письменным обоснованием причин такого отказа.

7.3. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней с момента получения Исполнителем отказа составить двусторонний протокол, где должны зафиксировать перечень недостатков выполненных Исполнителем Работ, послуживших причиной отказа от приёмки Заказчиком Работ, и установить срок для их устранения.

7.4. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки при условии не получения Исполнителем письменного мотивированного отказа в течение 1 (одного) дня, Работы считаются принятыми Заказчиком.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты в соответствии с условиями настоящего Договора и действует до момента его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

8.2. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора как полностью, так и в части, с уведомлением об этом Заказчика по адресу электронной почты или иным способом.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за:

а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей;
б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.

9.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за:

а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Заказчика;
б) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет.

9.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.

9.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в том числе принятие правовых актов), пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои в работе компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.

9.6. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной им необходимой в целях исполнения Договора информации, и своевременность её предоставления.
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

10.1. Все претензии и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Сторона, у которой возникли претензии или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий или разногласий. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ по существу заявленных возражений.

10.2. Все споры, возникшие в рамках настоящего Договора, должны быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области либо, в случае если спор не подведомственен арбитражному суду — в иные суды в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.3. Во всех вопросах, не урегулированных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые уведомления по Договору, включая Акт приёмки-сдачи работ могут направляться одной Стороной другой Стороне:

11.1.1. С помощью систем ЭДО в соответствии с 64-ФЗ «Об электронной подписи».

11.2.2. По электронной почте. Переписка по электронной почте имеет силу простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с личными подписями сторон. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность доступов к электронной почте и не передавать их третьим лицам:

а) на адрес электронной почты Заказчика, предоставленный Исполнителю по любым каналам связи, с адресов электронной почты Исполнителя, расположенными на почтовом домене Исполнителя, указанного в п.12 Оферты в случае, если получателем является Заказчик;

б) на адрес электронной почты Исполнителя, указанном в п.12 Оферты, с адреса электронной почты Заказчика;

11.3.3. Почтой, в том числе с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «ФИТТИН»
Юридический адрес: 394026 Воронежская обл., г. Воронеж ул. Текстильщиков, 5Б пом. 177 ОГРН: 1153668053736
ИНН: 3664211043
КПП: 366201001
Расчётный счёт: 40702810002940008770
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
Корсчёт: 30101810200000000593
БИК 044525593
Тел: +7-800-707-25-46
E-mail: info@fittin.ru, revkov@fittin.ru