Публичная оферта на доработки FITTIN

г. Воронеж 05.06.2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые технологии» (FITTIN®) (ОГРН 1233600018410, ИНН 3666268630) в лице Генерального директора Тюнина Игоря Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предлагает любому юридическому лицу либо физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, именуемому в дальнейшем «Заказчик» (далее совместно именуемые как Стороны), заключить настоящий договор о выполнении Работ на условиях Оферты.

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Работ юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, производящее акцепт Оферты, становится Заказчиком.

Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий настоящего договора является осуществление оплаты Заказчиком счета, выставленного Исполнителем.

1. Определения и термины

1.1. Оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу: https://fittin.ru/public-offer.html.

1.2. Акцепт Оферты — оплата заказанных Работ. Акцептирование Заказчиком Оферты означает, что он полностью согласен со всеми положениями Оферты.

1.3. Приложение — программное обеспечение, принадлежащее Исполнителю на законных основаниях и переданное Заказчику на основании Договора.

1.4. Договор — соглашение между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении права использования Приложения.

1.5. Работы — действия Исполнителя по доработке Приложения, совершаемые в соответствии с условиями Оферты.

1.6. Техническое задание (Спецификация) — документ, формируемый Исполнителем и согласуемый Сторонами, в котором определяются состав, объём, содержание, сроки выполнения Работ, а также иные характеристики, необходимые для выполнения Работ.

1.7. Акт сдачи-приёмки (УПД) — документ, подписанный Сторонами, свидетельствующий о полноте выполнения Работ и об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к результату указанных Работ.

1.8. ЭДО — системы Электронного Документооборота, используемые Сторонами для обмена электронными документами, подписанными электронной подписью.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего договора является выполнение Работ Исполнителем на условиях Оферты.

3. Общие условия

3.1. Состав, объём, сроки и стоимость Работ указываются в счёте на оплату и/или в Техническом задании (Спецификации), которые Исполнитель направляет Заказчику посредством ЭДО. Техническое задание (Спецификация) определяет объём, содержание, сроки выполнения и иные характеристики Работ.

3.2. В случае задержки внесения оплаты, предоставления информации, необходимой Исполнителю для выполнения Работ, оплаты услуг третьих лиц или иного невыполнения Заказчиком либо его контрагентами обязательств Заказчика, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке перенести все сроки выполнения Работ без какого-либо дополнительного уведомления Заказчика. Сроки выполнения Работ в данном случае увеличиваются на время исполнения Заказчиком своих обязательств и время, необходимое Исполнителю на возобновление Работ.

3.3. Исполнитель приступает к выполнению Работ в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить весь перечень Работ, указанный в счёте на оплату и/или Техническом задании (Спецификации).

4.1.2. Сдать выполненные Работы Заказчику по Акту сдачи-приёмки в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего договора.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению настоящего договора Исполнителем.

4.2.2. Выполнять Работы с применением тех программных средств и методов разработки, которые, по мнению Исполнителя, наиболее полно соответствуют поставленной задаче.

4.2.3. Использовать программные средства и компоненты как собственной разработки, так и сторонних разработчиков. Программные компоненты сторонних разработчиков предоставляются «как есть», без дополнительной доработки или модификации. При необходимости их доработки или модификации данные работы оплачиваются дополнительно.

4.2.4. Вносить изменения в условия Оферты в порядке, предусмотренном разделом 6 Оферты.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Предоставить по запросу Исполнителя в электронном виде информационные текстовые, графические, аудио- и видеоматериалы, необходимые для выполнения Работ.

4.3.2. Принять выполненные Работы по Акту сдачи-приёмки в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего договора.

4.3.3. В случае изменения телефона, адреса, реквизитов ЭДО или иных контактных данных Заказчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня сообщить о новых данных Исполнителю.

4.3.4. Не заключать трудовой договор / договор гражданско-правового характера с ответственным лицом (специалистом) Исполнителя без предварительного письменного согласия Исполнителя. Обязанность имеет силу в течение действия настоящего договора, а также в течение 12 (двенадцати) месяцев после его окончания.

5. Стоимость и условия оплаты

5.1. Стоимость Работ Исполнителя по Оферте определяется в счёте на оплату и/или Техническом задании (Спецификации).

5.2. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счёта по реквизитам, указанным в разделе 13 Оферты, в порядке предварительной оплаты в размере 100% от итоговой суммы счёта на оплату.

5.3. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя безналичным переводом. Стоимость указана в рублях. Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается Заказчиком дополнительно к стоимости Работ в соответствии с действующим налоговым законодательством и указывается в счёте на оплату.

6. Акцепт оферты и заключение договора

6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путём оплаты выставленного Исполнителем счёта с учётом условий раздела 5 Оферты. В случае, если Акцепт Оферты (оплата счёта) не был произведён в течение установленного срока оплаты, Оферта теряет силу.

Срок Акцепта составляет 3 (три) рабочих дня с момента выставления счёта на оплату.

6.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия Оферты путём публикации новой редакции по адресу: https://fittin.ru/public-offer.html. Изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента публикации. Непредъявление Заказчиком возражений в указанный срок считается согласием Заказчика с изменёнными условиями. В случае несогласия Заказчик вправе отказаться от настоящего договора, уведомив Исполнителя до вступления изменений в силу.

7. Порядок сдачи-приёмки

7.1. После выполнения Работ либо при досрочном расторжении настоящего договора Исполнитель составляет и направляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приёмки Работ.

7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приёмки Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приёмки и направить его Исполнителю посредством ЭДО. В случае несогласия с результатами выполненных Работ Заказчик обязан направить Исполнителю мотивированные возражения не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приёмки.

7.3. В случае направления Заказчиком мотивированных возражений Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем отказа составить двусторонний протокол, где должны зафиксировать перечень недостатков выполненных Исполнителем Работ, послуживших причиной отказа от приёмки Заказчиком Работ, и установить срок для их устранения.

7.4. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки и ненаправления мотивированных возражений в сроки, установленные п. 7.2 настоящего договора, Работы считаются принятыми Заказчиком.

8. Интеллектуальная собственность

8.1. Исключительные права на любые созданные Исполнителем в процессе исполнения настоящего договора объекты интеллектуальной собственности, в том числе результаты НИОКР, права на получение патента, исключительные права на изобретения, дизайн, программный код принадлежат Исполнителю.

8.2. Заказчик полностью соглашается и принимает, что исключительные права на любые созданные Исполнителем в процессе исполнения настоящего договора объекты интеллектуальной собственности, в том числе результаты НИОКР, права на получение патента, исключительные права на изобретения, дизайн, программный код принадлежат Исполнителю.

8.3. Исполнитель разрешает Заказчику использовать результаты интеллектуальной деятельности, указанные в п. 8.1 Оферты, способами, не противоречащими условиям любого договора, заключённого между Заказчиком и Исполнителем.

9. Действие договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Оферты в соответствии с условиями настоящего договора и действует до момента его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором.

9.2. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора как полностью, так и в части, с уведомлением об этом Заказчика.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, направив Исполнителю уведомление не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа. Денежные средства, уплаченные Заказчиком за Работы, фактически выполненные Исполнителем на дату получения уведомления об отказе, возврату не подлежат. Объём фактически выполненных Работ фиксируется двусторонним актом, составляемым Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем уведомления. В случае если Стороны не пришли к соглашению об объёме выполненных Работ в указанный срок, объём определяется Исполнителем на основании внутренней документации и является обязательным для Заказчика.

10. Ответственность и ограничение ответственности

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Заказчик самостоятельно несёт всю ответственность за:

а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей;

б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.

10.3. Исполнитель не несёт ответственности по настоящему договору за:

а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Заказчика;

б) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет.

10.4. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему договору.

10.5. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий настоящего договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Стороны договорились признавать обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе: действия органов государственной власти (в том числе принятие правовых актов и введение ограничительных мер); конкретные последствия проведения специальной военной операции, включая введённые в связи с ней запреты, ограничения и предписания уполномоченных органов; атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиационные и ракетные удары, а также иные военные угрозы, непосредственно повлёкшие невозможность исполнения обязательств; ограничение или прекращение доступа к сети Интернет, вызванное применением средств радиоэлектронной борьбы (систем радиопомех), решениями операторов связи, действующих по требованию уполномоченных органов, либо иными сбоями в инфраструктуре связи, находящимися вне контроля Исполнителя; пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия; отсутствие электроэнергии; забастовки, гражданские волнения, беспорядки; а также любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые не могли быть предвидены или предотвращены и которые непосредственно повлекли невозможность исполнения обязательств по настоящему договору.

10.6. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленной им необходимой в целях исполнения настоящего договора информации и своевременность её предоставления.

10.7. Заказчик настоящим подтверждает, что является законным правообладателем всех информационных, текстовых, графических, аудио- и видеоматериалов, предоставляемых им в целях исполнения настоящего договора и в отношении которых проводятся Работы, и имеет (или обязуется получить за свой счёт до начала Работ) все необходимые разрешения, выданные разработчиком и/или правообладателем, и/или автором таких материалов, необходимые для проведения Исполнителем Работ. В случае предъявления третьими лицами претензий (иска) о нарушении их исключительных прав в результате несанкционированного использования при выполнении Работ по настоящему договору материалов Заказчик обязуется самостоятельно урегулировать все претензии третьих лиц и полностью берёт на себя все расходы, связанные с возмещением убытков, нанесённых этим лицам, и уплатой всех судебных расходов и иных, необходимых для урегулирования споров, затрат.

11. Урегулирование споров

11.1. Все претензии и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путём переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Сторона, у которой возникли претензии или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий или разногласий. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления претензии Сторона, получившая её, обязана направить ответ по существу заявленных возражений.

11.2. В случае если разногласия и споры не разрешены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии в адрес другой Стороны, их рассмотрение передаётся в Арбитражный суд Воронежской области.

11.3. Во всех вопросах, не урегулированных в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Любые уведомления по настоящему договору, включая счёт на оплату, Техническое задание (Спецификацию) и Акт сдачи-приёмки Работ, направляются с помощью систем ЭДО в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью и направленные посредством ЭДО, признаются Сторонами равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

12.2. В случае отсутствия у Заказчика подключения к системе ЭДО обмен документами осуществляется посредством электронной почты путём направления сканированных копий документов, подписанных уполномоченными лицами Сторон. Сканированные копии документов, направленные по адресам электронной почты Сторон, признаются Сторонами равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и квалифицируются как документы, подписанные простой электронной подписью. Адрес электронной почты Исполнителя для целей настоящего пункта: info@fittin.ru.

13. Реквизиты Исполнителя

ООО «Цифровые технологии»

Юридический адрес: 394036, Воронежская область, г.о. город Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 53, офис 23
ОГРН: 1233600018410
ИНН: 3666268630
КПП: 366601001
Расчётный счёт: 40702810402940020484
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593
Корр. счёт: 30101810200000000593

Телефон: +7 (800) 444-11-27
E-mail: info@fittin.ru